23.06.2015Fachbeitrag

Vergabe 634

BGH: Verzögerte Vergabe von Baukonzessionsvertrag wird teuer

Der Auftraggeber trägt das Risiko der Mehrvergütung, wenn sich die Vergabe eines Baukonzessionsvertrages verzögert (BGH, 18.12.2014, VII ZR 60/14).

Nachdem sich der Zuschlag eines Baukonzessionsvertrages um fast zwei Jahre verzögert hatte, meldete der Bieter unmittelbar vor der Vertragsunterschrift, dass er Mehrkosten wegen der verzögerten Zuschlagserteilung anmelde. Diese Ansprüche wies der Auftraggeber zurück.

Mehrvergütung nach VOB/B

Der BGH sprach dem Auftragnehmer einen Anspruch auf Mehrvergütung entsprechend § 2 Nr. 5 VOB/B zu. Denn die Parteien hätten den Vertrag wirksam geschlossen. Es läge kein Dissens zum Vertragspreis vor. Die Beteiligten hätten lediglich die Rechtsfrage offen gelassen, ob sich aus der  verzögerten Vergabe ein Mehrvergütungsanspruch ergibt.

Kein Ausschluss des Mehrvergütungsanspruchs

Die Erklärungen der Beteiligten zur Mehrvergütung hat der BGH ausgelegt. Hier gelten weiterhin die allgemeinen Grundsätze des Vergabeverfahrensrisikos, da der Bieter vor dem verzögerten Zuschlag deutlich gemacht hatte, dass er den Vertrag nur unter Aufrechterhaltung seines Mehrvergütungsanspruches schließen würde.

Download Volltext

Als PDF herunterladen
Als PDF herunterladen

Sie benutzen aktuell einen veralteten und nicht mehr unterstützten Browser (Internet-Explorer). Um Ihnen die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten und mögliche Probleme zu ersparen, empfehlen wir Ihnen einen moderneren Browser zu benutzen.